Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, Portail des Marchés Publics

ACHETEUR

FOURNISSEURS

Alerte gratuite sur les appels d'offres, et codes d'accès aux dossiers : donnez votre Email :

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ACCM
M. Claude Vulpian - Le Président
Cité Yvan Audouard
5 rue Yvan Audouard
BP 30228 - 13637 ARLES
Tél : 04 86 52 60 00

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau ;

Objet	Travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur le chemin des Macreuses dit Parking des Launes aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13).
Référence	2018-16
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée
Code NUTS	FRL04
DESCRIPTION	Actuellement, le chemin des Macreuses est desservi par un réseau d'assainissement séparatif en amiante ciment de diamètre 400 permettant le raccordement d'environ une quarantaine d'habitations sur le chemin des Macreuses. Le système en place se trouve être dégradé par l'H2S et demande à être totalement renouvelé.
	La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue	Les travaux consistent: Réseau AEP : - Renouvellement du réseau avec la mise en place d'une canalisation PVC Ø315 mm sur un linéaire d'environ 390 ml, - Renouvellement d'environ 24 branchements AEP, y compris la niche compteur, - Pose des tés et vannes pour le renouvellement de bouches incendie Ø100 mm et les amorces des rues latérales, - Reprise de trois rues latérales avec des canalisations PVC Ø110 mm sur un linéaire d'environ 45 ml, - préparatif des maillages pour le délégataire. Réseau EU : - Renouvellement du réseau d'assainissement avec la mise en place de canalisations polypropylène SN10 minimum Ø 315 mm sur un linéaire d'environ 330 ml, et de canalisations polypropylène SN10 minimum Ø 200 mm sur un linéaire d'environ 90 ml, - Renouvellement d'environ 23 branchements EU, - Reprise du réseau d'assainissement au niveau de trois rues latérales, - Comblement de l'ancien réseau EU avec un coulis béton.
Options	Oui Il est prévu les options suivantes au sens du droit communautaire : - Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016), dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Conditions relatives au contrat
Cautionnement	Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Garantie exigée en contrepartie du versement de l'avance.
Financement	Les travaux seront financés sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement de l'EPCI au moyen de fonds propres et de subventions (Agence de l'Eau). Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Retard de paiement donne droit au versement des intérêts moratoires.
Forme juridique	En cas de groupement, l'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint devra être solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'entité adjudicatrice.
Autres conditions	Conditions particulières d'exécution : L'entreprise retenue devra mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés d'insertion. Le détail de cette clause d'insertion, dont le respect est obligatoire, soumis à contrôle et pénalités éventuelles, est précisé à l'article 1.7 du CCAP et à l'annexe 1 de ce CCAP. Le titulaire du marché s'engage à réserver, à minima: - 200 heures

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : -Lettre de candidature (qui n'a plus à être signée) (ou DC1) -Le DC1 peut être utilisé par les groupements d'entreprises comme document de désignation (rubrique G) du mandataire. Les membres du groupement remplissent le tableau de la rubrique E et le mandataire produit les renseignements ou documents demandées par le pouvoir adjudicateur (DC2) -Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société le cas échéant -Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; -Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et qu'il est en règle au regard du respect des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (article 48-I-1° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) (ou DC1) Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou DC2) ; Si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandées par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur (article 48-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (ou DC2) ; -Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (ou DC2); -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature (ou DC2) ; -Certificat de qualification professionnelle ou toutes preuves équivalentes concernant les travaux objet de la présente consultation. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
	Marché réservé : Non

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique de l'offre 40 % : Prix
Documents	Dossier de Consultation des Entreprises
Offres	Remise des offres le 26/03/18 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires
	Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse suivante: www.marchespublics.agglo-accm.fr. Le calcul de la note technique est le suivant : -Le mode et les moyens de terrassement prévus pour la pose des canalisations et la gestion de la nappe éventuelle (30 points), -Les matériels et matériaux utilisés pour ce chantier (20 points), -Les moyens humains mis en oeuvre spécifiquement pour ce chantier (5 points) -Une note indiquant les mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel et des riverains (5 points), -Un programme d'exécution et de planification des travaux indiquant les différentes phases de réalisation du chantier (40 points),
Fonds	Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22, 24 rue Breteuil 13006 Marseille Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387 greffe.ta-marseille@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
	Envoi le 22/02/18 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 22/02/18 à 11h10

Inscription au système d'alerte des entreprises

Contact AWS Assistance AWS Mentions Légales AWS